对承包工程和谈书模板调集五篇
跟着社会不时地前进，大师逐步熟习到和谈的首要性，签定和谈能够或许或许处置现实糊口中的胶葛。咱们该怎样拟定和谈呢？上面是小编帮大师清算的承包工程和谈书5篇，但愿能够或许或许赞助到大师。
承包工程和谈书 篇1
发包方（甲方）：承包方（乙方）：危险提醒：发包人的绝对责任
购根据法令划定发包人应操持法令划定由其操持的允许、核准或备案，包含但不限于扶植用地打算允许证、扶植工程打算允许证、扶植工程施工允许证、施工所需姑且用水、姑且用电、间断途径交通、姑且占用地盘等允许和核准。且发包人应辅佐承包人操持法令划定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能实时操持终了前述允许、核准或备案，由发包人承当由此增添的用度和（或）耽搁的工期，并付出承包人公道的利润。根据《中华国民共和国条约法》、《中华国民共和国修建法》和有关法令、律例的有关划定，连系本工程的详细环境，本着划一、公道、志愿的准绳，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经两边协商赞成，告竣以下条目，签定本条约，两边配合遵守
第一条、工程概略：
1、工程称号：
2、工程地址：
第二条、工程内容：
第三条、承包规模：
第四条、承包体例，以下两种体例择一选（）
1、本条约以包工不包料、包机器装备、包品质、包宁静、包文化施工、包工期的体例承包。
2、包泥工工种施工功课的小型东西，包运资料和勾当脚手架到功课现场。
第五条、工程计价体例：
第六条、品质标准：危险提醒：工程品质未合适标准的归责
因发包人缘由形成工程品质未到达条约商定标准的，由发包人承当由此增添的用度和（或）耽搁的工期，并付出承包人公道的利润。
因承包人缘由形成工程品质未到达条约商定标准的，发包人有官僚求承包人返工直至工程品质到达条约商定的标准为止，并由承包人承当由此增添的用度和（或）耽搁的工期。
1、工程品质必须到达《砌体工程施工品质验收标准》《抹灰工程品质验收标准》，到达扶植单元、监理单元和甲方对品质的请求。
2、甲方《施工手艺交底》明白的品质请求。
第七条、工程刻日：危险提醒：对现实落成日期的划定
当因现实落成日期简直认产生胶葛时，能够或许或许以相干划定参照详细景象：
工程经落成验收及格的，以承包人提交落成验收请求报告之日为现实落成日期，并在工程领受证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的落成验收请求报告42天内实现落成验收，或实现落成验收不予签发工程领受证书的，以提交落成验收请求报告的日期为现实落成日期；工程未经落成验收，发包人私行利用的，以转移据有工程之日为现实落成日期。
1、本条约所承包工程的工期定为____日历天，工期计较的起止时候是：________年____月____日落成，________年____月____日落成
2、根据名目司理部现场所支配的月、周施工打算的时候、刻日，保障按期或提早实现统统本名目的施工使命。
3、在如约进程中，根据变革设想所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所耽搁的工期等身分，经甲、乙方签证承认后，停止调剂，从而最初肯定落成日期，乙方应按此落成日期落成。
第八条、付款体例以下体例各选一种：
1、工程落成且验收经由进程后一次性付清。若乙方半途因不能保障甲方的工期、品质、宁静及违背国度有关律例而登场，甲方有权拒付工程承包余款，有权两边面消弭条约。
2、结算法式：每一个月底结算当月____日前的使命量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证品质品级、下道工序主管施工员具名领受，经名目司理考核，报公司工程部结算审定，总司理具名赞成后，名目部鄙人月____日摆布予以付出。
第九条、两边责任
1、甲方责任：危险提醒：对推销资料和工程装备的责任与责
承包人推销的资料和工程装备不合适设想或有关标准请求时，承包人应在监理人请求的公道刻日内将不合适设想或有关标准请求的资料、工程装备运出施工现场，偏重新推销合适请求的资料、工程装备，由此增添的用度和（或）耽搁的工期，由承包人承当。
发包人供给的资料和工程装备的规格、数目或品质不合适条约商定的，或因发包人缘由导致交货日期耽搁或交货地址变革等环境的，根据发包人违约的商定操持。
（1）供给乙方出场职员的糊口留宿前提。
（2）担任工地现场的工程品质、宁静出产、工程进度、配料用料及各项规章轨制的批示、监视与操持。
（3）供给施工须要的机器装备，担任机器的一次性调试运行（今后由乙方担任），小型东西由乙方自备。
（4）保障资料供给，如确因各种缘由供给缺乏时，甲方应实时支配别的使命，乙方应从命甲方的分配。
2、乙方责任：
（1）严酷根据施工图纸与设想变革告诉施工，遵守实行国度现行《施工手艺验收标准》。尊敬和从命扶植、监理单元及甲方操持职员的监视与批示，确保工程品质到达良好品级以上。
（2）严酷本班组本身的宁静出产教导。每一个工人入场时，都必须当真进修，进步工人的宁静出产认识，保障不违背宁静操纵规程，防止产生宁静变乱，并承当但凡违背宁静操纵规程和宁静轨制的巨细宁静变乱的行政和经济责任。
（3）文化施工，工拆档清并遵守甲方现场的各项文化施工操持轨制，搞好与扶植、监理单元、甲方及其余班组间的干系。必须请求每一个工人遵守规律，不打斗，不滋惹长短，如产生工人不遵守规律，打斗、赌钱等行动，每次罚当事人_____元。
（4）严酷根据甲方划定的配合比下料，、不形成报酬的华侈。出工前要把残剩的资料清算并尽可能收受接管，做到工拆档清，不准从楼层上往下倒修建渣滓。如产生不清算施工功课现场、从楼上往下倒渣滓，每次罚当事人________元。
（5）爱护甲方的统统机器装备和东西，承当本组统统机器装备和东西的掩护与保管。机器（搅拌机、沙浆机等）要安稳专人担任操纵，防止报酬的机器毁伤。违章操纵导致机器装备和东西破坏的，其维修用度及由此而激发的丧失由乙方担任补偿。严酷实行材物领（借）用手续，工完退回。
（6）经核准出场的工人出场时须持有效证件，出格工种必须持有上岗证、操纵证，并附混名册一式二份、班组与工人签定的外部责任条约；
（7）乙方必须严酷遵守、实行以上各项划定和请求，不然，甲方有权逐项予以罚款处置，所罚金钱在结算款中一次扣除，情节严峻者则予断根离场。
第十条、争议处置两边因实行条约所产生的争议，应本着友爱的准绳停止协商，协商不成的，任何一方均有权向条约实行地、条约签定地的法院告状。
第十一条本条约未尽事件，两边另行协商处置。
第十二条本条约一式________元份，甲方执________元份、乙方执________元份，均具备划一效率，并自签定之日起失效，至条约期完付清统统承包款时失效
甲方：住址：代表人：签定地址：________年____月____日乙方：住址：责任人：签定地址：________年____月____日
承包工程和谈书 篇2
发包方：重庆市**区龙凯家具建造无限公司（以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据国度有关法令律例的相干划定，甲、乙两边本着友爱协商，划一互利，诚笃取信的准绳告竣本和谈，以资两边配合信守实行。
一、工程称号：重庆市**区龙凯家具建造无限公司厂房革新工程
二、工程地址：**区**产业园区标准化厂房4号楼2楼。
三、工程时候：20xx年8月1日至20xx年10月31日止。
四、工程造价：60万元（详见甲乙两边具名承认的工程估算清单）
五、工程资料
以图纸标注资料规格、型号停止选材，资料必须是正轨厂家产物，必须有产物及格证。
六、工程品质
1、以甲方承认的施工图纸为准；
2、在施工装置进程中，焊接安稳平坦，装置不变。
3、统统砌体粉刷平顺。
4、电力装置合适电力设想请求，电线电缆按规格到达国标标准。
5、保质期10年。
七、付款体例
从资料出场后起头付款，按工程进度付款，落成后经甲方验收及格后在一个月内付清尾款。
八、违约责任
1、因为甲方报酬或其余缘由形成破坏的，乙方不担任。
2、甲方不得托故拖欠各种敷衍金钱，如过期不付，按银行的短时候存款利率偿付给乙方作为过期付款违约金。
3、乙方未按本条约划定的日期落成，每过期一天，应偿付给甲方按估算造价百分之一的过期违约金。
4、因乙方品质题目而形成的丧失，乙方担任补偿丧失，并按品质请求对呈现品质题目局部停止处置。
5、凡因实行本和谈所产生的争议，两边经由进程协商处置，协商不成，两边均有权向本地法院提告状讼。
九、宁静责任
在运输、施工进程中所产生的统统宁静变乱由乙方自行担任，甲方不负任何责任。
十、本和谈经两边法定代表人或拜托代办署理人具名、盖印失效。
十一、本和谈壹式贰份，甲乙两边各执壹份，每份均有相称的法令效率。
甲方： 乙方：
（代表） （代表）
具名日期： 年 月 日 具名日期： 年 月 日
承包工程和谈书 篇3
发包方（以下简称甲方）：
居处：
承包方（以下简称乙方）：
居处：
甲方的__________名目油漆工程，现由乙方承包。为明白两边的职责，合作合作，更好的相互配合，确保工程宁静、品质和文化施工顺遂按期实现，并连系本工程的详细环境，经甲乙两边友爱协商，分歧赞成后签定以下条目，两边遵守实行。
一、工程概略
1、扶植单元：
2、工程称号：
3、布局范例：
4、工程地址：
5、承包规模：
6、工程造价：
7、付款体例：
8、油漆工班组长：
二、承包工程内容
内墙：坚持平坦度阴角层高下线包边_____mm，_______元/平方。
外墙：两底两涂，拉毛，用高等弹性外墙乳胶漆，__________元/平方；若不含外墙乳胶漆资料则__________元/平方。
三、品质请求
按甲方请求，乙方必须按_________________标准施工。文化施工、争创良好工程，若呈现油漆品质题目给甲方形成丧失的，由乙方全数担任，补偿甲方由此形成统统丧失。
四、工期
1、打算落成日期_______年____月____日，打算落成日期_______年____月____日，共_____日历天。
2、在施工中乙方必须严酷实行甲方拟定的施工打算进度。因为乙方形成工期延期，天天扣款_______元。因为其余环境形成工期迟延时，乙方必须征得甲方的书面赞成。
五、宁静操持
1、乙方在施工时代，必须保障民工宁静施工和文化施工。
2、进入施工现场必须戴好宁静帽，当真实行各项宁静方法，严禁在施工处喧华吵架，若产生刑事案件、火警、偷盗等变乱，由乙方担任及惩罚。
3、因为乙方在施工中操持不善，违章、违纪等形成的工伤变乱，均有乙方承当，甲方担任有辅佐急救责任的责任。
4、乙方职员不得在工地、糊口区内打斗肇事，不然对当事人罚款______元，对乙方罚款___________元，并视情节轻重，将当事人送有关公安构造处置。
5、乙方职员必须当真实行本名目各项规章轨制，违者按名目惩罚条例对其惩罚。
六、乙方责任
1、乙方礼聘的工人必须持有相干证件，国度划定须要具备天资的，则该当有响应天资。
2、乙方必须确保礼聘的工人身材安康，合适施工的请求，如因施工职员本身身材不合适本使命而激发的疾病，效果均由乙方承当。
3、乙方须按期对民工停止宁静出产、文化施工思惟品德教导，要跟踪操持、发明题目实时处置，要搞好施工现场卫生，注重节俭用水、用电，主动到场甲方召开的宁静集会。
4、乙方在施工期内应做好产物掩护使命，统筹本道工序移交前的掩护使命。每道工序验收时，实时构造工人配合甲方、监理、业主的验收，配合不实时而形成的用度由乙方承当。
八、违约责任
在本条约实行进程中，任何一方有违背本和谈的行动均属违约，违约方须对违约方承当响应的违约责任。
九、争议处置
在条约实行进程中，甲乙两边对本条约的条目或施工碰到的题目产生争议，应本着友爱协商的体例处置，协商不成的，任何一方都能够或许或许向有工程地址地、条约签定地的法院告状。
十、附则
本和谈经两边代表具名后失效，到工程落成后失效。
本和谈一式_______份，甲乙方各执_______份。
甲方：
代表人：
签定地址：
签定日期：
乙方：
责任人：
签定地址：
签定日期：
承包工程和谈书 篇4
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
一、 工程概略：
1、工程称号：东营东街村民1#2#室第楼
2、工程地址：鹿泉市寺家庄镇东营东街红旗大巷西侧
3、工程布局：剪力墙布局
4、布局层数：公开两层，地上二十七层甲方承包的东营东街村民1#2#室第楼工程，为确保工程品质，疾速、良好、宁静实现工程使命，现将本工程的工程手艺资料、宁静资料承包给乙方，经两边协商告竣以下和谈：
二、承包体例：甲方以包干的体例将东营东街村民1#2#室第楼工程手艺资料、宁静资料交由乙方体例和清算并落成备案。
三、承包内容：工程资料包含设想文件及设想变革资料的搜集清算、工程保障资料、操持资料、宁静资料和落成备案资料的体例、清算和归档(承包的分项工程为：土建主体工程、土建表里装潢工程、土建屋面工程、门窗雕栏工程、保温工程、桩根本、预应力、水电、弱电、消防、电梯等资料，乙方担任最初的归总备案)，各局部及专业施工单元之间的手艺文件、使命指令的通报与落实、答复。本工程统统修建资料检测尝试(首要包含：钢材、水泥、管件、砌体资料、砂石、外墙砖的原资料尝试，混凝土、沙浆的试配与强度检测等相干尝试，钢筋的焊接尝试;水、电查抄、主体布局实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测和砼外加剂尝试)，和各专业分包单元(桩根本、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料汇总清算，与扶植主管的.各本能机能局部跟尾、资料备案等统统事变。
四、承包单价：按本工程现实修建面积 1.2 元/平方计较，上述承揽内容中。如乙方未按标准划定做齐统统相干尝试或存在故弄玄虚的行动，一经发明，甲方有权赐与经济惩罚，并视题目的严峻水平保留究查乙方责任的权力。
五、付款体例：该工程无预支款。主体施工到五层验收及格，资料同步实现经历收及格，付出监理、扶植单元承认的现实实现工程量价款的 %;今后主体每七层落成验收及格、经历收及格，付出资料同步实现监理、扶植单元承认的现实实现工程量价款的 %;主体落成验收及格、资料同步实现经历收及格，由监理、扶植单元承认后乙方资料款付至 %，装置工程施工到五层付出监理、扶植单元承认的现实实现工程量装置工程价款的 %;今后装置工程每七层付一次付出监理、扶植单元承认的现实实现工程量装置工程价款的 %，落成验收实现、资料同步实现经历收及格，由监理、扶植单元及相干本能机能局部承认后乙方资料款付至 %，落成验收资料备案实现后，乙方资料款付至 %，(包含搜集各专业分包单元的资料汇总清算、备案)，余下 %一年内无题目一次性付清。
六、甲方责任：
1、为乙方供给办公所需装备，电脑、打印机、复印机、办公桌椅、资料柜、订书机、、打印复印纸张、订书钉、壁纸刀、胶水、资料盒。
2、供给乙方完全的设想图纸(一套)及设想变革资料。
3、辅佐乙方搜集本工程所需的统统资料的出厂及格资料及相干手续。
4、甲方辅佐乙方资料取样、试件的取样，试块的建造、拆模与养护使命。
七、乙方责任：
1、保障统统资料、半制品尝试实时到位，与工程进度同步停止。不得因资料尝试、资料的缘由影响资料的利用及工程进度。
2、资料具名由乙方找相干职员具名，请求与工程同步。
3、资料软件有乙方承当。
4、当真落实资料搜集清算、归档的相干轨制，完美资料的分类操持。
5、实时转达当局本能机能局部的有关唆使、指令。担任与检测中间、监理单元及扶植单元的接洽及相干使命。
6、担任资料的体例、清算及其余专业分包单元资料的搜集、汇总清算及资料的备案使命。
7、乙方担任相干资料的填写并包办查验尝试使命
8、定时到场甲方、扶植方、监理单元召开的各种例会、手艺打算、施工打算会，并清算好集会记要，转发给各扶植到场单元。
9、配合工程扶植各分包单元操持签证，转达总包单元及扶植单元对各施工单元的使命接洽函及惩罚指令。
10、遵守《宁静文化规章惩罚条例》见附件
八、违约责任：
1、乙方使命职员应从命甲方操持，因乙方缘由产生的统统变乱，由乙方承当责任，与甲方有关。
2. 乙方进入施工现场要戴好宁静帽并按打算的线路行走，防止呈现人身伤亡变乱。
3、乙方必须根据工程的进度同步体例、清算其相干资料(包含尝试、检测等)，甲方有权随时查抄，如发明资料或其余尝试资料未按工程进度实时体例清算，甲方有权对乙方停止惩罚，分部工程(根本、主体、落成及保温节能单项验收)验收因资料缘由不能实时验收时，且所形成的反复验收用度由乙方承当。
4、甲方应按商定时候和数目向乙方付出资料款，如不能按商定时候付款，乙方有权谢绝提交资料。
5、乙方应答统统资料的时效性、精确性担任。因为乙方资料体例、搜集、清算、归档时使命不当真，导致资料存在题目、如形成经济丧失或社会影响，甲方有权究查乙方责任;如因为乙方资料使命滞后，影响甲方使命，并形成间接或间接丧失，乙方答允当响应责任且甲方有权停止条约。
九、争议
甲方和乙方在实行条约时产生争议，能够或许或许自行息争或请求有关主管局部调整，任何一方不愿息争、调整或息争、调整不成的，两边商定接纳以下第2种体例处置争议：
1、 两边告竣仲裁和谈，向石家庄仲裁委员会请求仲裁;
2、 向有统领权限的国民法院告状。
十、条约份数
本条约副本两份，具备划一效率，由甲、乙两边各执一份。;工程落成验收、资料备案完美，付清工程资料用度后，本条约书主动失效。
十一、未尽事件，两边协商处置。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(具名)：_________ 法定代表人(具名)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包工程和谈书 篇5
发包方(简称甲方)：__________
承包方(简称乙方)：__________
甲方承建的___________________工程，此中钢筋分项工程施工，肯定由乙方承包施工，为了明甲乙两边的责任、权力、确保工程良好，按期实现本工程的施工使命。遵守《中华国民共和国条约法》和相干法令律例，和甲方请求，经两边协商到告竣以下和谈，以资两边配合遵守实行。
一、工程概略
1、承包规模：__________
2、承包内容：__________
3、承包体例：__________
4、承包造价：以总钢筋设想含量计较，单价______元/吨(该承包单价已含乙方操持费及各种补贴用度在内)。此中：钢筋加工建造______元/吨;钢筋装置绑扎______元/吨。
5、工程刻日：根据名目司理部现场所支配的月、周施工打算的时候、刻日，保障按期或提早实现统统本名目的施工使命。
二、付款体例
1、为坚持施工出产的不变、持续性，甲方按乙方所实现的施工进度付出给100%的工款，根本工程落成且验收经由进程后，十天内结算并付清统统工款。
2、结算法式：每一个月底结算当月______-______日(______日)的使命量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证品质品级、下道工序工长具名领受，经名目司理考核，报公司估算部结算审定，总司理具名赞成后，财政部鄙人月十五日摆布予以付出。
三、甲方责任
1、名目司理、名目工程师和施工操持职员，对工程品质，宁静，文化施工及施工进度停止监视、验收、处置应由甲方处置的有关事件。
2、向乙方供给须要的施工图纸及有关资料一套(施工时缺乏局部由乙方自理)。
3、对乙方停止施工图、施工构造设想、品质请求、施工标准和操纵规程的交底，担任施工主轴线的定位放线。
4、供给施工须要的机器装备，担任机器的一次性调试运行(今后由乙方担任)，小型东西由乙方自备。
5、担任操持乙方出场所需的(应由甲方操持的)相干手续。
6、担任工地现场的工程品质、宁静出产、工程进度、配料用料及各项规章轨制的批示、监视与操持。
7、担任工程品质查抄验收、结算等使命并按期付出工程进度款。
四、乙方责任
1、承包人或承包人拜托一位担任人必须吃、住在工地，到名目部报到下班，天天到场名目部班前会。熟习图纸，严酷根据施工图纸、施工构造设想、施工标准和操纵规程施工，担任本工程施工使命。
2、从命甲方现场操持职员带领和批示，接管甲方、业主、局部查抄监视。
3、遵守甲方各项规章轨制的操持，宁静施工。
4、甲方所排施工进度打算，乙方应无前提从命，并且在划定时候内实现，如在划定时候内未支配职员或未实现甲方可自行支配别的职员出场施工所破费的统统用度在乙方当月进度款中扣除。
5、乙方担任人到甲方办公室操持相干手续，熟习图纸和施工打算和操持轨制。
6、严酷根据施工图纸与设想变革告诉施工，遵守实行国度现行《施工手艺验收标准》。尊敬和从命扶植、临理单元及甲方操持职员的监视与批示，确保工程品质到达良好品级以上。
7、严酷本班组本身的宁静出产教导。每一个工人入场时，都必须当真进修、遵守实行司理部制定的《宁静操持暂行划定》(附后)等轨制，进步工人的宁静出产认识，保障不违背宁静操纵规程，防止民生宁静变乱，并承当但凡违背宁静操纵规程和宁静轨制的巨细宁静变乱的责任。
五、宁静文化施工
1、乙方应根据工程地址地宁静文化施工相干条例和甲方有关操持轨制。严酷按标准构造施工，接纳须要的宁静防护方法，消弭变乱隐患，确保施工宁静和圈外人的宁静。
2、乙方若产生严重伤亡变乱，甲方应为抢险供给须要的前提。查询拜访成果如是乙方责任，乙方承当统统用度。
六、工程品质及验收标准
工程品质必须到达国度现行施工及验收标准和扶植、监理单元和甲方的请求。若是因为设想和操持批示缘由形成丧失，统统经济全数由甲方担任;因为操纵者自觉蛮干、图速率、不按标准划定操纵所形成的返工，其返工用度由乙方担任，所形成的资料华侈及经济丧失全数由乙方担任补偿。
七、资料丧失、破坏责任，机器利用责任
(1)资料：由乙方形成的资料的华侈，将根据市场价钱从乙方工程款中扣除。
(2)机器：由乙方颐养、掩护，由乙方报酬形成破坏，由乙方担任
八、违约责任
1、甲方的违约责任：
(1)因供给的资料不精确，或未根据刻日供给必需的勘测、设想使命前提而形成勘测、设想的返工、复工或点窜设想，甲方该当根据勘测人、设想人现实耗损的使命量增付用度。
(2)因甲方的缘由导致工程半途停建、缓建的，甲方该当接纳方法填补或削减丧失，补偿乙方是以形成的复工、窝工、倒霉、机器装备调迁、资料和构件积存等丧失和现实用度。
(3)不按条约划定拨付工程款，按银行有关过期付款方法的划定延付金额逐日万分之_________偿付乙方补偿金。
2、乙方的违约责任：
(1)施工时代，因乙方的缘由导致形成人身和财产侵害的，乙方该当承当侵害补偿责任。
(2)因乙方的缘由导致扶植工程品质不合适商定的，甲方有官僚求施工人在公道刻日内无偿补缀或返工、改建。颠末补缀或返工、改建后，形成过期托付的，施工人该当承当违约责任。
九、条约失效与停止
1、两边在和谈书中商定条约失效体例。
2、甲乙两边实行条约全数责任，落成结算价款付出终了，乙方向甲方托付落成工程后，本条约即告停止。
3、条约的权力责任停止后，甲方乙方该当遵守诚笃信誉准绳，实行告诉、辅佐、失密等责任。
十、争议处置
若两边在实行条约的进程中产生争议，则两边都可接纳调整、息争的体例处置，处置不成的，任何一方都可向条约实行地的法院提告状讼。
十一、其余商定
1、本条约副本________份，具备划一效率，由甲方乙方别离保管________份。
2、本条约条目如对出格环境另有未尽事件，两边协商处置。
3、本条约自两边具名后失效。
甲方：________________乙方：________________
代表人：______________代表人：______________
接洽德律风：____________接洽德律风：____________
签定日期：____________签定日期：____________
【承包工程和谈书】相干文章：
承包工程和谈书02-20
承包工程和谈书07-26
修建承包工程和谈书03-31
合股承包工程和谈书03-31
私家承包工程和谈书03-31
外部承包工程和谈书03-24
承包工程宁静和谈书02-19
合股承包工程和谈书06-09
对承包工程和谈书07-29
结合承包工程和谈书07-23